Sistema de Informação e Dados de Obras Públicas - SINDOP
Kevin Anderson
Web Designer
My Profile
Account Settings
Need Help?
Sign Out
Loading...
Editar Opção
Objeto
Chave
Valor
Artigo 403º (Atraso na execução da obra), nº 1: Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preço contratual inicial, sem prejuízo de o contrato poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor; nº 2: Em caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no número anterior, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade.
Salvar
Cancelar
